您现在的位置: 精品资料网 >> 合同样本 >> 合同知识 >> 资料信息

建设工程施工劳务分包合同范本(DOC 36页)

所属分类:
合同知识
文件大小:
173 KB
下载地址:
相关资料:
建设工程施工,劳务分包合同,分包合同范本
建设工程施工劳务分包合同范本(DOC 36页)内容简介
第一条  工程质量保修范围和内容
第三条  质量保修责任
第二条  质量保修期
第五条  其他
第四条  保修费用
附件一:总承包人供应材料、设备、构配件计划
附件七:分包管理手册
附件三:总承包人提供周转、低值易耗材料一览表
附件二:总承包人提供施工机具、设备一览表
附件五:各项材料单价表
附件六:设备图
附件四:各户型固定工程价格表
附加八:分包施工进度计划
(1)劳务分包人因自身原因,造成整栋教学楼楼合同范围内的各项工作未能按照约定的工期完成,
并造成该栋教学楼楼延期交工的,每延误一日,应向总承包人支付500元的违约金;
如延误超过7天,总承包人有权与分包人解除合同并追究相应的经济责任。
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(1)双方达成仲裁协议,向___ 仲裁委员会申请仲裁;
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2) 因劳务分包人自身原因,造成整栋教学楼楼施工质量不符合本合同约定的质量标准,
但经过整改,修理,并经过设计单位的验算确认该栋教学楼楼能够满足正常使用的要求、
发包人同意让步接收的,劳务分包人应向施工总承包人支付10000元的质量违约金。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
(2)增减合同中约定的工程量;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,
应向施工总承包人支付履行该项义务所花全部费用等额的违约金,
劳务分包人尚应赔偿因其违约给施工总承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
(4)法院要求停止合同工作。
..............................
建设工程施工劳务分包合同范本(DOC 36页)

上一篇:松散型联营合同范本(DOC 3页)

下一篇:尚无数据