建设工程施工劳务分包合同范本(DOC 36页)

第一条  工程质量保修范围和内容
第三条  质量保修责任
第二条  质量保修期
第五条  其他
第四条  保修费用
附件一：总承包人供应材料、设备、构配件计划
附件七：分包管理手册
附件三：总承包人提供周转、低值易耗材料一览表
附件二：总承包人提供施工机具、设备一览表
附件五：各项材料单价表
附件六：设备图
附件四：各户型固定工程价格表
附加八：分包施工进度计划
(1)劳务分包人因自身原因，造成整栋教学楼楼合同范围内的各项工作未能按照约定的工期完成，
并造成该栋教学楼楼延期交工的，每延误一日，应向总承包人支付500元的违约金；
如延误超过7天，总承包人有权与分包人解除合同并追究相应的经济责任。
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
(1)双方达成仲裁协议，向＿＿＿ 仲裁委员会申请仲裁；
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 因劳务分包人自身原因，造成整栋教学楼楼施工质量不符合本合同约定的质量标准，
但经过整改，修理，并经过设计单位的验算确认该栋教学楼楼能够满足正常使用的要求、
发包人同意让步接收的，劳务分包人应向施工总承包人支付10000元的质量违约金。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
(2)增减合同中约定的工程量；
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；
(3)仲裁机构要求停止合同工作；
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，
应向施工总承包人支付履行该项义务所花全部费用等额的违约金，
劳务分包人尚应赔偿因其违约给施工总承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
(3)改变有关的施工时间和顺序；
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
(4)法院要求停止合同工作。
..............................